Договор о предоставлении услуг монтаж пвх конструкций ип

Содержание

2155317.ru

В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу. 2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней. 2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2016 года. 2.3.

Договор на монтаж пвх окон

Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа. З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.
3.2.

Договор подряда на монтаж пвх окон

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются. 5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.


В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Договор подряда на монтаж окон пвх договор № ____ г

Договор на монтаж пластиковых окон и дверей. на монтаж ПВХ окон г. «» 2018 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора). 1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

Договор оказания услуг по монтажу

В случае если такие обстоятельства длятся более месяца, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение Договора.6.2.

Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора возмездного оказания услуг наступает при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении условий Договора.6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

ПВХ окон г. «» 2018 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором. 1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания Услуг или мотивированный отказ, то Услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества.5.5. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п.

Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует порядок сдачи-приемки Услуг, изложенный в п.п. 5.1. – 5.4. Договора. 6. Ответственность Сторон, Форс-мажор6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора возмездного оказания услуг.

После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются. 5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.

В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «»2018 года. 2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2. 3.2. Общая сумма договора составляет рублей. 3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж. 4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. 4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. 5.

Договор на монтаж окон пвх для юридических лиц

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на монтаж окон пвх для юридических лиц». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. 8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем.

В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно.

Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета __________ рублей за чел./час.

Образец договора на пластиковые окна (производство, установка и монтаж)

В Интернете большое разнообразие разного рода информации, среди которой можно обнаружить и готовый образец договора на монтаж окон ПВХ. С первого взгляда наиболее логичным кажется адаптировать его под нужды бизнеса, и заключать его впоследствии со всеми заказчиками. Однако не все так просто.
Не являются существенными условиями, но также представляют важность пункты соглашения об определении размера и порядка оплаты, о возможности привлечения к исполнению субподрядчиков (и порядке привлечения), о порядке приемки результатов и устранения выявленных недостатков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 5.2.

Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:
Читайте также:  Заявление к мировому о выписке из квартиры образец

При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней. 4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

В действительности деятельность по установке пластиковых окон может включать несколько составляющих: ПРОИЗВОДСТВО ОКОННЫХ РАМ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ (БЕЗ УСТАНОВКИ) Данный вид деятельности не подлежит переводу на уплату ЕНВД ни при каких условиях.

A ИМЕННО: предлагают особые условия исполнения заказов (всевозможные скидки, рассрочки платежей), побуждают потенциальных клиентов давать согласие нa моментальное оформление потребительских кредитов, не дав времени на изучение договоров и принятие взвешенных решений.

Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец

Второй путь – обращение на наш сервис, где представлен этот и множество других интерактивных шаблонов документов. Здесь вы можете среди прочих, подготовить под свои условия и скачать договор на установку пластиковых окон. Для того, чтобы отразить специфику ваших правоотношений, и подготовить образец договора монтажа окон, вам следует ответить на вопросы опросного листа.

Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора. 1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.2. Исполнитель обязан: 2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты.

Исполнитель обязуется изготовить, установить и осуществлять гарантийное обслуживание металлопластиковых окон (далее — Изделие), а Заказчик — принять и оплатить результат работ.

Договор на продажу и установку окон пвх образец

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки. 5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.2.4. Заказчик имеет право:2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е.

Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в п. 3.1.6 настоящего Договора, или в порядке, установленном п. 3.1.3 настоящего Договора.

Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.2.4. Заказчик имеет право:2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е.

Настоятельно рекомендуется также указывать в тексте санкции для стороны, не исполнившей свое обязательством надлежащим образом.

Договор подряда на установку окон образец

Порядок сдачи — приемки Услуг5.1. По завершению оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику акт оказания Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе.5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения подписывает акт оказания Услуг или представляет мотивированный отказ.5.3.

Договор поставки пластиковых окон № г. « » 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью , в лице директора , действующий на основании Устава, с одной стороны и , в лице директора , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Если его претензии игнорируются, тогда следует обращаться за помощью в отдел по защите прав потребителей, который должен быть создан при каждом городском совете.

Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

Договор о предоставлении услуг монтаж пвх конструкций ип

Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

Точно сформулировать условия заказа. Внимательно, ознакомиться с листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Проверить соответствие данных, указанных в листе замеров, данным Счета-заказа. Подписать лист замеров и Счет-заказ.

По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора). 1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора. 1.4.

Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________.

По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _______ или электронной почте _____________________.

При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Исполнитель осуществляет доставку Товара Покупателю «»2018 года при условии оплаты стоимости по Договору в соответствии с условиями раздела 5.

Обязанности Исполнителя: — выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 ( двух) недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней.

Договор на монтаж окон пвх для юридических лиц образец

Одним из важнейших этапов выбора компании в которой Вы решите купить пластиковые окна является подписание договора. Остановив свой выбор на продукции нашей компании, вы получите гарантии своевременного и точно выполненного заказа в виде двухстороннего подписанного договора.

Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

В большинстве своем договоры на установку окон не содержат информации о видах изделий, материалах, фурнитype, размерах, цвете. Не подтверждаются подписью заказчика и эскизы. B договорах бытового подряда потребители ограничиваются размерами неустойки в случае просрочки выполнения работ.

N 07-128 «Об учете видов заработка при начислении страховых взносов во внебюджетные фонды» указано, что при определении видов оплаты труда, на которые не начисляются страховые взносы, необходимо руководствоваться «перечнем видов заработной платы и других выплат, на которые не начисляются страховые взносы и которые не…

Составление договора на монтаж ПВХ окон.

Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры.

Один из самых частых ремонтов, что затевают жители домов, касаются замены окон. Установка хороших пластиковых окон стоит недешево, а выгода от них может оказаться значительной, так как они обеспечивают лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, да и смотрятся с улицы просто красиво. Чтобы установить пластиковые окна, следует заключить договор на установку окон.

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

Не лишнее будет напомнить всем фирмам занимающимся изготовлением и установкой окон и дверей о необходимости соблюдать требования Законов Украины »Об обращениях граждан», «О защите прав потребителей», Правил бытового обслуживания населения. Ведь каждый потребитель защищен законодательством Украины и соответствующими службами.

ПВХ окон г. «» 2018 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Обязательным приложением к типовому договору на окна является спецификация. В ней отображаются параметры оконной конструкции заказа с точными размерами и перечнем комплектующих. Спецификации служит техническим заданием для производства светопрозрачных конструкций, поэтому заполняя этот документ будьте особо внимательны.

Договор на монтаж ПВХ окон

Скачать бланк в формате doc:
dogovor_na_montazh_pvh_okon.doc [49 Kb] (cкачиваний: 7446)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor_na_montazh_pvh_okon.pdf [94,95 Kb] (cкачиваний: 1768)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2019 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Читайте также:  Алименты на ребенка обучающегося очно при достижении совершеннолетия

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Договор на оказание платных услуг по монтажу изделий из пвх

Договор на оказание услуг по монтажу окон из пвх

• Договор на изготовление окон
• Договор О Продаже Пвх Окон
• Установка пластиковых окон.
• договор на ремонт окон пвх образец
• Договор На Услуги По Ремонту Окон
• договор на установку окон пвх образец
• Договор С Монтажниками Окон Пвх

Компания предоставляет услуги по продаже и монтажу окон ПВХ, балконов, лоджий, москитных сеток, жалюзи, натяжных потолков, роллетов, рулонных штор и кондиционеров в Феодосии и по Крыму. опыт проведения работ по монтажу дверных полотен. При заключении указанного договора, замерщиком были произведены работы по замеру и монтажу окон ПВХ.. По договору выполняются работы по установке окон, дверей, Для ремонтных работ используйте договор бытового подряда на ремонт квартиры. Монтаж осуществляется в течение _____ рабочих дней. Договор подряда на выполнение работ по монтажу с физическим лицом образец. Договор об оказании услуг по установке дверей. Полный спектр услуг по гарантийному и сервисному обслуживанию окон и дверей.

Договор на оказание платных услуг по монтажу изделий из пвх

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия 1.3.4. ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия 1.3.5. ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения 1.3.6.

Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму. Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено. Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось. Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон. Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В.

Договор о предоставлении услуг монтаж пвх конструкций ип

Договор на ремонт окон, в принципе, может быть подготовлен и самостоятельно, но в этом случае важно, чтобы исходные для этого материалы соответствовали законодательству в полном объеме. В противном случае, сохраняются юридические риски, обусловленные тем, что образец может быть устаревшим, либо подготовленным некорректно и содержать внутренние противоречия.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки. 6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.

Договор на оказание услуг по установке окон из пвх

Приложение к договору оказания услуг образец 1.1. Образец договора на установку пластиковых окон (ПВХ) составлен в соответствии с законодательством РФ. Договор подряда на монтаж пластиковых окон. Договор подряда на монтаж окон пвх договор № ____ г. Договор оказания услуг по монтажу.

По состоянию на 16 января на площадке торгов «Безопасность, связь и коммуникации», системы contract-center.ru, объявляется открытый конкурс на оказание охранных услуг в 2013 году. Муниципальный контракт N ___. на оказание услуг по уборке нежилых помещений. Договор подряда на установку пластиковых окон образец. Анализ договоров на установку окон, которые заключаются с желающими получить услугу, показывает, что исполнители работ по производству и установке металлопластиковых конструкций хотят уйти или ограничить ответственность за проведение работ по монтажу. договор на монтаж ПВХ окон. Образец искового заявления (некачественная услуга по установке окон). Это в строгом порядке оговаривается в документе. 10% от суммы договора. оплата ГСМ (в некоторые районы). Установка металлопластиковых окон, балконов и дверей.

Договор на оказание платных услуг по монтажу изделий из пвх

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

Договор на оказание платных услуг по монтажу изделий из пвх

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2. 3.2. Общая сумма договора составляет __________ рублей. 3.3. Авансовый платеж составляет __________ рублей.

Авансовый платеж составляет рублей.4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.4.3.

Договор на оказание платных услуг по монтажу изделий из пвх

Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите. Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов.

Когда я позвонила в фирму, мне было сказано, что никаких недостатков нет, но я была не согласна с этим ответом, и тогда с фирмы снова приехали два мастера, акт опять не был составлен, в последующем по телефону мне было сказано, что недостатков нет.

Договор на монтаж ПВХ окон

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Договор на пластиковые окна

Обязательство фирмы по купле-продаже ПВХ изделия должно быть грамотно составлено с технической и с юридической точки зрения. Используемые материалы, названия производителей, комплектующие, размеры должны указываться точно, без ошибок и возможности двоякого прочтения.

Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты. Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа).

Договор на оказание платных услуг по монтажу изделий из пвх

Обеспечить беспрепятственный подъезд автомобильного транспорта подрядчика к своему участку и месту разгрузки (фундаменту); в случае невозможности подъезда транспорта к фундаменту Заказчик обязуется оплатить дополнительные расходы, связанные с транспортировкой сруба, если не оговорено другое.3.3. Обеспечить разгрузку материала во время, не задерживая автотранспорт более чем на световой день или оплатить услуги связанные с погрузкой и разгрузкой стройматериалов. Стоимость разгрузки в стандартной ситуации рублей. Если же понадобится, дополнительные усилия для транспортировки материала к фундаменту то заказчик обязан оплатить эти расходы по договоренности с бригадиром, или предоставить работников для транспортировки этих материалов.3.4.

Читайте также:  Сколько палучают авганцы в новоросе

Обычно это происходит на основании оказания услуг, либо при нарушении одной из сторон своих обязанностей.Нужно знать, что несоблюдение вышеуказанной структуры договора об оказании услуг, может привести к тому, что он будет признан в суде недействительным.

Договор № оказания услуг по ремонту, замене и сервисному обслуживанию (пластиковых, деревянных, алюминиевых) окон и дверей

4.2. Заказчик, не указавший в акте приемки недостатки, отказавшийся от подписания акта приемки или не явившийся для приемки работ, не вправе в дальнейшем ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены во время сдачи-приемки работ.

4.1.Сдача-приемка ремонтных, сервисных работ, оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, которым является гарантийный талон выдаваемый Исполнителем. В случае наличия у Заказчика претензий к исполнению работ они должны быть отражены в Акте сдачи-приёмки выполненных работ. Работы считаются выполненными Исполнителем в полном объёме при наступлении одного из следующих условий:

Образец договора на оказание услуг по установке пластиковых окон

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Договор оказания услуг с ооо жилье на установку окон пвх

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем.
В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПВХ окон г. «» 2018 г. Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

Договор монтаж окон пвх

Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа). Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения

Приложение номер 1 к договору об оказании услуг установки окон

В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы: 2.3.

Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Договор о предоставлении услуг монтаж пвх конструкций ип

С фирмой заключила договор о покупке и установке окна. Замеры окна производила фирма. Окно привезли, не уложившись в нужные сроки. По договору срок до 26 ноября, а окно привезли 30 ноября. При установке монтажники увидели, что размер окна не Пока меня не было дома, дедушка подписал договор на установку пластиковых окон.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договор на установку пластиковых окон

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Установка пластиковых окон своими руками

С фирмой заключила договор о покупке и установке окна. Замеры окна производила фирма. Окно привезли, не уложившись в нужные сроки. По договору срок до 26 ноября, а окно привезли 30 ноября. При установке монтажники увидели, что размер окна не Пока меня не было дома, дедушка подписал договор на установку пластиковых окон.

Договор очень странный. Одни обязанности заказчика. Почти всё — это дополнительные расходы, и в основную сумму не входят. Как я понимаю, что сумма вырастит Мы заключили договор на изготовление и монтаж пластиковых окон. После монтажа окон выяснилось, что они установлены с нарушениями, требующими демонтажа и последующей установки заново. Компания, производящая монтаж, предложила просто «замазать» щели, Подскажите как быть в данной ситуации. Пришли сотрудник из компании, представились менеджерами организации по установке окон.

Заключили договор с моей мамой, на договоре стоит печать с ИП Мусагалеева Айжан Сергеевна, так же оформили Здравствуйте, я занимаюсь реализацией и установкой пвх окон, межкомнатных и входных дверей. Взял помещение в аренду 10кв, выставил несколько образцов дверей, без ценников. При оформлении заказа я приезжаю к Заказщику, делаю замер, мы оформляем договор Исполнитель пообещал произвести установку через неделю.

Прошло уже три недели, а окна до сих пор не установлены. Исполнитель не отвечает на звонки, Заказали установку пластиковых окон. Доставка по договору была на На мои звонкм придумывают какието отговорки перенося доставку каждый раз на три дня.

Можно ли забрать предоплату без штрафа. Добрый день! Продаю купленные на заводе ПВХ окна, иногда продаю их отдельно, иногда с установкой под ключ, так же продаю отдельно аксессуары например, подоконники. Помогите, пожалуйста, меня очень Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться с жалобой, если компания по установке пластиковых окон не выполняет своих обязательств?

И можно ли расторгнуть договор и получить возврат денежных средств по договору в полном размере? Я заключила договор на установку пластиковых окон в жилом доме с ИП.

В договоре он преднамеренно пропустил одну конструкцию и когда деньги мною были ему уплачены, он поставил меня в известность, что не хватает одной конструкции за нее нужно В договоре было прописано, что заказ будет исполнен в течение 15 рабочих дней, но на сегодняшний день Заключили договор на установку пластиковых окон, заплатил предоплату ,но судя по всему делать никто ничего не собирается ссылаются на различные обьективные трудности.

По договору подрядчик обязуется изготовить как здесь написано «товар» в Помогите разобраться. Сумма договора рублей. Установка была назначена на 7февраля г. При установке Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram! Консультируйтесь с юристом онлайн. Спросить юриста. Гражданское право Договорное право Договор на установку пластиковых окон. Все темы. Как расторгнуть договор на установку окна, если исполнитель нарушил сроки и доставил не то окно?

Категория: Защита прав потребителей. Получить ответ. Категория: Гражданское право. Обратиться бесплатно Или напишите нам в Telegram.

Категория: Предпринимательское право. Категория: Договорное право. Категория: Налоговое право. Еще 15 вопросов 1 2 следующая. Вопросы по темам Недвижимость. Долевое участие в строительстве. Земельное право. Корпоративное право. Регистрация юридических лиц. Защита прав работников. Защита прав работодателя.

Лишение водительских прав. Уголовное право. Заключение и расторжение брака. Раздел имущества. Усыновление, опека и попечительство. Права детей. Защита прав потребителей. Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. Товарные знаки, патенты. Интернет и право. Программы ЭВМ и базы данных. Предпринимательское право.

Тендеры, контрактная система в сфере закупок. Защита прав призывников. Медицинское право. Бухгалтерский учет. Административное право. Произвол чиновников.

Миграционное право. Конституционное право. Исполнительное производство. Социальное обеспечение. Пенсии и пособия. Гарантии, льготы, компенсации. Международное право. Таможенное право. Тендеры и закупки. Получение образования. Материнский капитал. Доверенности нотариуса. Новое в журнале Правовед. Но что делать, если не заплатили, когда работал без договора, неофициально? Как оспорить штраф за парковку в Москве и не проспорить В столице продолжается борьба с нарушителями правил парковки: устанавливаются новые камеры, вводится новые средства фиксации нарушений.

Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.

Образец претензии на некачественную установку пластиковых окон

Ссылка скачивания. Скачать Договор на изготовление и установку окна пвхСкорее всего, по истечении первых нескольких лет неправильный монтаж даст о себе знать,. Купить окна недорого в Киеве — заключив договор на изготовление. Заказать с гарантией — договор на установку окон Киев и пригород.. Монтаж, ремонт и изготовление окон.

Типовые договора по установке окон

Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Что делать потребителю в данном случае? Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Так, например, по одному из дел судом постановлено:. Дорогие читатели!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

По договору поставки изготовления пластиковых окон Исполнитель обязуется изготовить пластиковые оконные конструкции, демонтировать старые и установить новые пластиковые окна с подоконниками и отливами, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором. Иногда может быть оформлено два договора, один на поставку пластиковых окон, а другой на монтаж и демонтаж. Но в большинстве случаев оформляется единый договор поставки оконных конструкций из ПВХ. Ведение договоров поставки пластиковых окон в программе. Skip to main content. Не нашли бланк? Search form Найти.

Образец договора на установку окон пвх для ип

Содержание 1 Образец заявления на замену некачественного товара по гарантии окна пвх 1. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев претензии потребителей по качеству установленных пластиковых окон обоснованы, а потому, иски граждан, как правило, судами удовлетворяются. Довольно часто претензии потребителей связаны также с нарушением сроков выполнения работ по монтажу пластиковых окон.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...