Образец договора на выполнение опытно конструкторских и технологических работ

Содержание

Договор на выполнение опытно-конструкторских и (или) технологических работ (образец)

на выполнение опытно-конструкторских

и (или) технологических работ

г. ______________ «___» ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

разработать в соответствии с техническим заданием Заказчика

_____________________________________________ (опытный образец нового

изделия, конструкторскую документацию на него, описание, расчеты, рабочие

чертежи и (или) новую технологию), а также провести испытания опытного

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора несет

________________ (Заказчик, Исполнитель).

1.2. Содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим

договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их

ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и

Исполнителем и являющимися приложениями к настоящему договору техническим

заданием (приложение N 1) и программой работ (приложение N 2).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в

техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с

письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем

предоставления по требованию Исполнителя _______________________________

__________________________________________________________________ и иной

информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

заключения настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — ___________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ

определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом

работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик

обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в п.

3.1 договора, т.е. _____________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов,

подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом

3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по

безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

в случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц

(субисполнителей) нести перед Заказчиком ответственность за выполнение

субисполнителями порученных им работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются следующие сведения: ____

выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком

техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок,

установленный в п.2.2 настоящего договора;

согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и

приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов,

не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их;

выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу

и календарный план работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются сведения, указанные в п.5.1 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка

обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает

(отсутствует вина Исполнителя).

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный

Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в

следующих случаях: ______________________________________________________

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного

календарным планом работ (работы в целом).

7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).

7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется

двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым _____________ со стороны

Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.

7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,

обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки

этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний

акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных

работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после

устранения Исполнителем соответствующих недостатков.

8. Права на результаты работы

8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

настоящего договора, права на использование результатов работы на

территории ______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере

___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат

8.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать

указанные в п.8.1 права другим лицам.

8.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему

договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной,

коммерческой и иной деятельности.

9. Дополнительные условия

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Заказчик _____________________________________ М.П.

Исполнитель __________________________________ М.П.

96.Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Договоры на выполнение НИР и ОКР являются важными гражданско-правовыми формами организации процессов как использования, так и создания многих научно-технических результатов. По договору на выполнение научно-исследовательских работ (1) (НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и техноло­гических работ (2) (ОКР) — разработать образец нового изделия, конструкторскую докумен­тацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Стороны договора на выполнение НИР и ОКР (3) именуются, подобно сторонам в подрядных договорах, исполнителем и заказчиком. Сходство проявляется и в структуре договорных связей. При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отно­шениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель прово­дил их лично. Он вправе привлекать соисполнителей НИР только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК).

Предметом договора (4) на выполнение НИР является проведение научных изысканий, а договора на выполнение ОКР — разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы, т. е. новой технологии.

Особенностью предмета договоров на выполнение НИР и ОКР является его обу­словленность техническим заданием заказчика, которое, однако, нередко разрабатывается самим исполнителем. Техническое задание (5) является документом, определяющим направ­ление научно-исследовательской или конструкторской разработки. Нечеткость или не­обоснованность этого задания может привести к отрицательным последствиям для работы в целом либо к выполнению бесполезной работы. Поэтому заказчик обычно поручает раз­работку технического задания более сведущему в соответствующей области исполнителю, а затем согласовывает его в качестве основы проведения НИР и ОКР. Поскольку заказчик нередко заинтересован в конечном результате целого комплекса работ, договор с испол­нителем может охватывать весь их цикл — от проведения исследований до опытно-конструкторских разработок и изготовления образца изделия.

Другие существенные условия договоров на выполнение НИР и ОКР являются ли­бо традиционными, свойственными и другим договорам (наименование и место нахожде­ния сторон, срок действия и т. п.), либо присущими только данному типу договоров (оп­ределение уровня будущих исследований и разработок, цены договоров, порядка сдачи и приемки результатов работ, расчетов за них в целом или по этапам). Формулирование ка­ждого из этих условий требует согласованной работы многих служб исполнителя и заказ­чика. Необходимо учитывать технологический режим конкретной разработки, климатиче­ские факторы работы будущих изделий, сроки приобретения научного оборудования, приборов и реактивов, создания специальных испытательных установок и стендов.

Читайте также:  Брат пенсионер может оспорить дарение квартиры

Содержание договора на выполнение НИР и ОКР образуют права и обязанности исполнителя и заказчика. Исполнитель обязан:

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим за­данием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических пара­метров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

немедленно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получения ожидаемых результатов или нецелесообразности продолжения работы.

Заказчик обязан передавать исполнителю необходимую ему информацию, принять результаты работ и оплатить их. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика согласовать с исполнителем программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его покупателя. Поскольку законом условия, необходимые для договора о пере­даче ноу-хау, практически не регламентированы, как существенные для этого договора выступают прежде всего условия о предмете договора, порядке и сроке передачи ноу-хау, о вознаграждении за передаваемое ноу-хау, о территории и сроке действия договора.

Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау и передачи его третьим лицам. Напротив, в договоре может быть преду­смотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договору третьим лицам только покупатель ноу-хау, В зависимости от вида договора устанавливается и его цена, т. е. форма и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем за ноу-хау. Обычно в свя­зи с этим говорят о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договора-ми). Наиболее популярным является договор о передаче ноу-хау на исключительных ус­ловиях.

Предметом договора служит передача не права использования, поскольку такового нет, а самого ноу-хау как совокупности разнородной неохраняемой информации. Конечно, можно допустить применение терминов «лицензия» («лицензионный договор») и к дого­вору о передаче ноу-хау, но только в том смысле, что, передавая само ноу-хау как неохра­няемую конфиденциальную информацию, обладатель ноу-хау, прежде всего его разработ­чик, разрешает получателю ознакомиться с этой информацией. Коль скоро слово «разре­шение» обычно трактуется как «лицензия», то в этом смысле можно употребить термин «лицензия» и в договоре о передаче ноу-хау. В остальном же термины «лицензия» и «ли­цензионный договор» адекватны лишь договору патентной лицензии, по которому лицен­зиату передается исключительное право, принадлежащее лицензиару.

Ноу-хау передается в форме его описания обладателем. Если содержание ноу-хау велико, можно дать его описание (в том числе на машиночитаемом носителе) в приложе­нии, являющемся неотъемлемой частью договора. Описание должно содержать все сведе­ния, которыми располагает передающая сторона и которые необходимы и достаточны для использования ноу-хау покупателем. Передача ноу-хау служит одновременно разрешени­ем на ознакомление с ним покупателя в целях использования на условиях договора. Пере­дача ноу-хау осуществляется путем вручения его описания по акту, подписываемому сто­ронами. Обычно это происходит после выплаты покупателем вознаграждения (либо его паушальной части).

Вознаграждение за передачу ноу-хау, подобно лицензионному вознаграждению по патентно-лицензионным договорам, может определяться в форме паушальной суммы, ро­ялти или их сочетания. Паушальное вознаграждение выплачивается обладателю (перево­дится на его счет) в установленный срок после подписания договора. Оно может по ус­мотрению покупателя переводиться на счет в банке, указанный обладателем ноу-хау, или на счет, открытый покупателем на имя обладателя в банке, выбранном обладателем. Пау­шальное вознаграждение обычно считается выплаченным после вручения обладателю под расписку надлежаще оформленного документа о переводе платежа.

Текущие платежи (роялти) определяются в процентах от прибыли (дохода) покупа­теля, полученной от использования ноу-хау. Их выплата производится в течение установ­ленного срока по окончании очередного финансового года. В целях стимулирования по­купателя к своевременному и широкому применению ноу-хау в договоре может быть пре­дусмотрена его обязанность уплаты обладателю минимальных гарантированных платежей по годам действия договора независимо от объема использования ноу-хау. Если покупатель пользуется правом передачи ноу-хау третьим лицам, то обладатель может получить по дополнительному соглашению вознаграждение и за этот вид использования. В случае определения вознаграждения как сочетания паушальной суммы и роялти размер паушаль­ного платежа обычно бывает ниже — в сравнении со случаями, когда паушальной суммой исчерпывается вознаграждение за передачу ноу-хау.

Обладатель ноу-хау обязан передать покупателю ноу-хау путем вручения ему по акту описания ноу-хау в определенный день после получения (поступления на счет обла­дателя) вознаграждения (либо его паушальной части). Обладатель должен раскрыть ноу-хау с полнотой, идентичной той, которая обеспечила получение эффекта от демонстрации ноу-хау, подтвержденного заключениями отечественных и (или) зарубежных экспертов (если такая демонстрация имела место). Обладатель обязуется без дополнительной оплаты оказать покупателю помощь в уяснении содержания ноу-хау путем дачи необходимых консультаций. Обладатель обязан в течение срока действия договора не передавать ноу-хау третьим лицам без согласия покупателя. Основное право обладателя — право на по­лучение вознаграждения.

Покупатель обязан принять от обладателя по акту передаваемое ноу-хау и уплатить ему вознаграждение. Основными правами покупателя являются использование ноу-хау любыми способами и в любых коммерческих целях, а также передача его за вознагражде­ние третьим лицам.

К числу существенных условий, обычно согласовываемых сторонами и порож­дающих ряд их дополнительных прав и обязанностей, относятся конфиденциальность до­говора, отчетность и контроль, налоги, усовершенствования ноу-хау и качество продук­ции, производимой с его использованием.

Покупатель ноу-хау в течение срока действия договора, а также после его оконча­ния или досрочного расторжения обязуется принимать все необходимые меры по сохра­нению конфиденциальности ноу-хау, не передавать третьим лицам (или передавать с ус­ловием соблюдения конфиденциальности) любые материалы или их копии, полученные от обладателя. После окончания срока действия или досрочного расторжения договора покупатель обязуется вернуть обладателю все полученные от него материалы и докумен­ты, включая их копии. В аналогичном порядке допускается передача ноу-хау покупателем своим филиалам, представительствам или другим организациям с предварительным пись­менным уведомлением обладателя. Со своей стороны, обладатель также обязан принимать все необходимые меры к обеспечению конфиденциального характера ноу-хау в течение срока действия договора или до его досрочного расторжения.

Покупатель один раз в отчетный период (квартал, год) обязуется направлять обла­дателю выписки их бухгалтерских книг с информацией об объемах производства и ценах на продукцию, выпускаемую покупателем, его филиалами и представительствами с ис­пользованием ноу-хау по договору с обладателем и всем другим договорам с третьими лицами, включая дочерние организации. Обладатель вправе один раз в квартал знако­миться (лично или через представителя) с бухгалтерской отчетностью покупателя в целях проверки регулярности и обоснованности отчетности в части, касающейся использования переданного ноу-хау. По соглашению стороны могут возложить обязанность по уплате налогов с платежей по договору на обладателя или на покупателя (за счет обладателя).

Обладатель и покупатель в течение срока действия договора обязуются информи­ровать друг друга об усовершенствованиях ноу-хау и передавать их друг другу (по жела­нию партнера) с соблюдением конфиденциальности и за отдельное вознаграждение, уста­навливаемое соглашением сторон. Качество продукции, производимой с использованием ноу-хау, должно быть не ниже уровня качества, установленного для изделий, изготавли­ваемых с его использованием.

Досрочное изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой сто­роной, либо в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 450—453 ГК). Это возможно, в частности, при неиспользовании или недостаточном объеме коммерческой реализации ноу-хау. Стороны вправе досрочно изменить или расторгнуть договор с со­блюдением взаимных обязательств и возмещением убытков, если подобное расторжение не обусловлено форс-мажорными обстоятельствами. О предполагаемом расторжении до­говора стороны обязуются информировать друг друга в срок, установленный договором.

Важное значение имеет ответственность сторон за нарушение договорных обяза­тельств, определяемая их соглашением.

Ответственность покупателя ноу-хау состоит в том, что за невыплату в срок пау­шального вознаграждения покупатель уплачивает обладателю договорную неустойку в определенном проценте от суммы платежа. Возможно взыскание неустойки в форме пени за каждый день просрочки платежа. По истечении установленного (например, месячного) срока обладатель может потребовать от покупателя полного возмещения убытков (с заче­том или без зачета неустойки). За неосновательный отказ от принятия ноу-хау по акту на покупателя также может быть возложена ответственность в форме одно­кратной неустойки в процентном исчислении от суммы паушального вознаграждения. До­говорные неустойки и обязательства по возмещению убытков могут быть предусмотрены также за неуплату роялти по годам использования ноу-хау.

Ответственность обладателя ноу-хау может наступить в соответствии с договором за непередачу ноу-хау в форме неустойки (пени), исчисляемой в определенном проценте от суммы паушального вознаграждения, а также возмещения убытков покупателя при просрочке свыше определенного (например, месячного) срока. При этом обладатель ноу-хау обязан вернуть покупателю паушальное вознаграждение с процентами (согласно ст. 395 ГК).

В случае недобросовестности обладателя, неидентичности содержания переданно­го ноу-хау той информации, эффект от использования которой был продемонстрирован покупателю и подтвержден двусторонним актом и (или) заключением отечественных и (или) зарубежных экспертов, обладатель обязуется вернуть паушальное вознаграждение и уплатить договорную неустойку. При этом обладатель презюмируется добросовестным (в смысле п. 3 ст. 10 ГК). Для применения к обладателю указанных санкций покупатель должен опровергнуть эту презумпцию, доказать недобросовестность обладателя, предста­вив, в частности, надлежаще заверенные бесспорные заключения экспертов того же уров­ня.

Обладатель ноу-хау и его покупатель несут взаимную ответственность за несоблю­дение обязательств по сохранению конфиденциальности передаваемой информации. От­ветственность выражается в форме возмещения убытков в полном объеме, включая ре­альный ущерб и упущенную выгоду.

Образец договора оказания услуг (опытно-конструкторские и технологические работы), заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц (по дополнительному согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, опытно-конструкторские и/или технологические работы (далее – ОКР) по теме: на оборудовании научно-исследовательской лаборатории в составе , согласно предусмотренного календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью), сдать Заказчику результат опытно-конструкторских и/или технологических работ предусмотренный Техническим заданием, выписанным Заказчиком в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР.

1.2. Состав научно-исследовательской лаборатории должен быть согласован Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения ОКР, путем составления единого списка используемого в проведении ОКР оборудования. Без согласования состава научно-исследовательской лаборатории настоящий договор считается незаключенным.

Читайте также:  Как заряжать патроны 20 калибра пулей

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора устанавливается в размере рублей. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Цена этапа ОКР указывается в календарном плане.

2.2. Оплата ОКР производится поэтапно – после выполнения Исполнителем этапа ОКР, предусмотренном календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью) Заказчик оплачивает стоимость выполнения этапа ОКР на расчётный счёт Исполнителя в течение календарных дней после подписания Заказчиком Акта приёмки этапа ОКР.

2.3. Если в ходе проведения опытно-конструкторских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, то Заказчик оплачивает Исполнителю понесенные им прямые затраты, подтвержденные согласованными с Заказчиком финансовыми документами Исполнителя.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ определяется календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно сдать Заказчику результаты выполненной ОКР (этапа ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. При этом досрочная сдача результатов работ (этапа) не является основанием для возникновения обязательств Заказчика досрочно оплатить результаты принятой работы.

3.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата подписания Заказчиком Акта приёмки ОКР.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача-приёмка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется Сторонами в соответствии с ТЗ в порядке и сроки, установленные Договором.

4.2. При сдаче выполненной ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику документы, необходимые для государственного учёта результатов интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР).

4.3. По окончании этапа ОКР Исполнитель передает Заказчику по акту результаты этапа ОКР, указанные в ТЗ.

4.4. Первоначальный вариант ОКР передается Заказчику Исполнителем по акту предварительного приема-передачи, подписанного сторонами, за дней до окончания срока предусмотренного календарным планом. Заказчик обязан рассмотреть предварительный вариант ОКР и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений в определенные дополнительным соглашением сроки. При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приема-передачи работы. В случае непринятия Заказчиком этапа ОКР, Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР). В случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора, Заказчиком в течение выше указанного срока составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

4.5. В случае необходимости Заказчик проверяет ход и качество выполнения работ, как Исполнителя, так и его соисполнителей, без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.6. В случае несоответствия результатов ОКР (этапа ОКР) условиям Договора, устранение недостатков производится Исполнителем за свой счёт. Результаты работ вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить надлежаще выполненные результаты ОКР в соответствии с Договором.

5.2. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора;
  • в случае отступления Исполнителя от условий Договора и требований ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с условиями Договора и требованиями ТЗ;
  • инициировать расторжение Договора, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало нецелесообразным.

5.3. Исполнитель обязан:

  • выполнить ОКР (этап ОКР) в соответствии с утверждённым Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты;
  • согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
  • незамедлительно информировать Заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов ОКР или о нецелесообразности выполнения ОКР;
  • гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;
  • предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, и обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением ОКР;
  • проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011 – 96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
  • обеспечить на дату завершения ОКР защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;
  • уведомлять Заказчика в -дневный срок о каждом полученном при выполнении Договора результате ОКР (этапе ОКР) как объекте интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны;
  • информировать Заказчика о приостановлении ОКР в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями.

5.4. Исполнитель вправе:

  • приостановить работу по Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, предварительно известив об этом Заказчика;
  • запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;
  • привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика, при этом условия Договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями;
  • невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения Договора (в отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика);

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

6.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты научно-технической деятельности (РНТД), включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Права на РНТД, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Заказчику. Указанные права переходят к Заказчику с момента передачи РНТД Исполнителем Заказчику.

6.3. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также исключительное право на секрет производства (ноу-хау), программу для ЭВМ и базу данных, топологию интегральной микросхемы (далее – Объекты интеллектуальной собственности), созданные при выполнении работ по Договору, принадлежат Заказчику (ст.1373 ГК РФ).

6.4. Заказчик в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе передать право пользования и (или) распоряжения принадлежащими ему результатами работ Исполнителю или третьему лицу.

6.5. Условия, содержащиеся в пунктах 6.2 – 6.4, не ограничены сроком действия Договора и сохраняют для Сторон юридическую силу до окончания срока действия всех охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные по Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (этапа ОКР), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путём переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.

8.2. Неурегулированные путём переговоров споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – дней.

8.3. Иной порядок рассмотрения споров устанавливается отдельным соглашением.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, предварительно уведомив другую Сторону.

9.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен Торгово-промышленной палатой РФ.

9.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

9.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п.9.2 и п.9.3 Договора, то она не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, второй – для Исполнителя.

10.3. Внесение изменений в Договор осуществляется путём заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору.

10.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Добавлено в закладки: 0

Согласно договору на исполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель принимает на себя обязательство произвести научные исследования, которые обусловлены техническим заданием заказчика, а по договору на исполнение технологических и опытно-конструкторских работ (ОКР) – спроектировать образец нового изделия, на него конструкторскую документацию или новую технологию, а заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ).

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР:

  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ). В договорах на исполнение НИР и на исполнение ОКР присутствует всегда риск случайной невозможности договора, ввиду этого, как бы добросовестно ни работал исполнитель, он не может гарантировать того, что сможет достичь результата работ, предусмотренного договором. Ввиду этого, законодатель в статьях Гражданского Кодекса РФ, предусмотренных выше, защитил законодательно права исполнителя.
Читайте также:  Претензионное письмо о возврате денежных средств в стоматологию

Необходимо учесть, что появляется множество споров с квалификацией договоров на исполнение ОКР и НИР, так как квалификация этих договоров налоговыми органами ,судами достаточно противоречива. Судебная практика, в основном, исходит из того, что при исполнении ОКР или НИР создается новая технология или предлагается какое-нибудь новое научное или техническое решение. Принципиально важное для договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР условие о новизне результата работ, который создается. Судами также учитываются такие обстоятельства: первичные документы, которые составлены исполнителем и заказчиком (техническое задание), использование терминов, наличие свидетельства государственной аккредитации научной организации у исполнителя работ и описание целей и задач деятельности исполнителя, которые закрепляются в его уставе, факт наличиятехнического научного совета в структуре исполнителя.

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными. Консенсуальность договоров в том, что договоры являются заключенными от момента достижения соглашения по всем условиям; двухсторонними, так как на обеих сторонах лежат и обязанности; и права, возмездными, так как исполнение обязанности одной из сторон встречное представление противостоит.

Договоры на исполнение исследовательские научные работы контролируются главой 38 Гражданского Кодекса РФ, определенными статьями договора подряда (статьи 706, 708, 709, 738 Гражданского Кодекса РФ), Разделом 4 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, а также другими правовыми нормативными актами.

Стороны договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР — исполнитель и заказчик. Обычно исполнители – исследовательские, научные, технологические и конструкторские организации, учебные заведения, научные центры, научные академические учреждения, а также организации и предприятия, которые имеют в своем составе конструкторские, научные и другие аналогичные подразделения. Заказчик – любые индивидуальные предприниматели, (некоммерческие или коммерческие) юридические лица, органы государственной власти, физические лица.

Договор на исполнение ОКР и НИР необходимо заключать в письменной форме при помощи составления одного документа, который подписывается сторонами. Обычно заказчик исполнителю выдает техническое задание, которое определяет объем работ, технические характеристики работ, требования, которые предъявляются к выполнению работ и результату работ.

Хочется рассмотреть отдельно вопрос о праве на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности. Обычно заказчик получает всегда право применять итог работ в своем производстве или другой собственной области. В свою очередь исполнитель обычно сберегает за собой право применять результаты ОКР и НИР, достигнутые им, при исполнении других разработок и исследований. Право распоряжения результатами ОКР и НИР могут закрепить, как за исполнителем, так и за заказчиком, соответственно с соглашением сторон. Это право включает в себя возможность тиражирования технической научной продукции, оформление лицензионных соглашений с третьими лицами, их внесение в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, которое образуется и так далее.

Договор на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

Договор N ___ на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием (Приложение N 1) Заказчика образец нового изделия, а именно: _____________________________ и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Целью Договора является ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Разработка конструкторской документации.

1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет ________________________ (Заказчик/Исполнитель).

1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора, принадлежат Исполнителю (Договором может быть предусмотрено иное).

В этом случае Заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче Исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу Заказчик сохраняет право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Сроки выполнения работы.

Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены Календарным планом (Приложение N 2).

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.

Порядок изменения сроков: _____________________________________________.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

2.1. При выполнении опытно-конструкторских работ Исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц только с письменного согласия Заказчика (Договором может быть предусмотрено иное).

К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

2.2. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.

2.3. Стороны установили следующий порядок приемки готовых работ: _______________________________________________________________.

2.4. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним Актом приемки работ (Приложение N 4).

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (Договором может быть предусмотрено иное).

3.2. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными: ____________________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).

3.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Результатами выполнения работ являются _______________________ (описание результатов работ).

4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ следующим образом: ____________________________ (пределы и условия).

4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (Договором может быть предусмотрено иное).

4.4. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки Исполнитель вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан:

— выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок;

— на основании технического задания разработать и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ;

— согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

— своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

— незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

— гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

5.2. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения цены работ, а при отказе Заказчика выполнить это требование — расторжения Договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.)

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

— выдать исполнителю техническое задание (Приложение N 1) и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры, или тематику работ);

— передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

— принять результаты выполненных работ и оплатить их.

7. ЦЕНА РАБОТ

7.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет ________ (__________) рублей.

Цена работы определена путем составления исполнителем сметы (Приложение N 3).

7.2. Цена включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7.3. Порядок оплаты работ: ____________________________________________.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя.

8.3. Упущенная выгода Заказчика подлежит возмещению в следующих случаях: ___________________________________________________________.

8.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

8.5. Заказчик несет перед исполнителем ответственность за просрочку оплаты выполненных работ в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

8.6. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за просрочку предоставления оборудования и материалов в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.)

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия Договора устанавливается с «___»_______ ____ г. по «___»_______ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не предусмотренные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

расчетный счет N ___________________ в ________________________ отделении

_________________________________ банка г. ______________________________

расчетный счет N _____________________ в ______________________ отделении

_______________________________ банка г. ________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план выполнения работ (Приложение N 2).

3. Смета цены работ (Приложение N 3).

4. Форма акта приемки работ (Приложение N 4).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...